| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczÄ…cej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d NTT System S.A. informuje, że w dniu 17.04.2007 r. otrzymaÅ‚ od MCSI Ltd. Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie przy ul. Cybulskiego 3 podpisanÄ… umowÄ™ na zakup podzespoÅ‚ów i akcesorii komputerowych (NTT System S.A. jest kupujÄ…cym). Umowa podpisana zostaÅ‚a przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w dniu 16.04.2007 r.
Niniejsza umowa weszła w życie, zgodnie z zapisami w niej zawartymi, z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31.12.2007 r.
Z tytuÅ‚u wykonania przez MCSI Ltd. Sp. z o.o. Umowy dostawy Nr 1/NTT/2007 spóÅ‚ka NTT System S.A. zobowiÄ…zaÅ‚a siÄ™ zapÅ‚acić MCSI Ltd. Sp. z o.o. wartość Å‚Ä…cznÄ… netto w wysokoÅ›ci 10.500.000,00 zÅ‚ plus należny podatek VAT.
OdstÄ…pienie od umowy i kary umowne:
1. NTT System S.A. jest uprawniony do odstÄ…pienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy Å‚Ä…czna wartość kar umownych, do których naliczenia NTT System S.A. jest uprawniony na podstawie umowy, przekroczy kwotÄ™ 500.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) lub MCSI Ltd. Sp. z o.o. spowodowaÅ‚ opóźnienie z przyczyn leżących po jego stronie w dokonaniu odbiorów wstÄ™pnych Zestawów UrzÄ…dzeÅ„ w Å‚Ä…cznym wymiarze dÅ‚uższym niż 3 (trzy) dni. OdstÄ…pienie od niniejszej Umowy nie powoduje obowiÄ…zku zwrotu Å›wiadczeÅ„ wzajemnych. NTT System S.A. w przypadku odstÄ…pienia od Umowy może dochodzić od MCSI Ltd. Sp. z o.o. dodatkowych kosztów zakupu UrzÄ…dzeÅ„ u innego producenta lub przedsiÄ™biorcy. OdstÄ…pienie od Umowy nie powoduje wygaÅ›niÄ™cia roszczeÅ„ o zapÅ‚atÄ™ należnych NTT System S.A. kar umownych.
2. Niewykonanie w caÅ‚oÅ›ci lub w części zobowiÄ…zaÅ„ Stron wynikajÄ…cych z niniejszej umowy nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeÅ„, jeÅ›li przyczynÄ… niewykonania jest siÅ‚a wyższa. Przez siÅ‚Ä™ wyższÄ… rozumie siÄ™ niemożliwe do przewidzenia zdarzenia zewnÄ™trzne, na które strony nie majÄ… wpÅ‚ywu i nie mogÄ… im zapobiec ani pokonać, a w szczególnoÅ›ci: zdarzenia losowe, klÄ™ski żywioÅ‚owe, wojny i mobilizacje, zamkniÄ™cie granic uniemożliwiajÄ…ce wykonanie umowy w caÅ‚oÅ›ci lub części. Na skutek siÅ‚y wyższej terminy okreÅ›lone w niniejszej umowie mogÄ… zostać przedÅ‚użone o czas trwania siÅ‚y wyższej.
3.W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie MCSI Ltd. Sp. z o.o. w podpisaniu ProtokoÅ‚u Odbioru dla danego Zestawu UrzÄ…dzeÅ„ w stosunku do Harmonogramu, NTT System S.A. ma prawo do naliczania kar umownych w wysokoÅ›ci odsetek ustawowych od wartoÅ›ci Zestawu UrzÄ…dzeÅ„ netto za każdy dzieÅ„ opóźnienia. W przypadku opóźnienia w dokonaniu pÅ‚atnoÅ›ci MCSI Ltd. Sp. z o.o. ma prawo do naliczania kar umownych w wysokoÅ›ci odsetek ustawowych od wartoÅ›ci niezapÅ‚aconych faktur.
3.Pomimo zastrzeżenia kar umownych, NTT System S.A. jest uprawniony do dochodzenia od MCSI Ltd. Sp. z o.o. odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody wyrzÄ…dzonej opóźnionym odbiorem jest wyższa niż wartość należnej kary umownej.
MCSI Ltd. Sp. z o.o. zobowiązany jest do realizacji zobowiązań określonych w niniejszej Umowie do
dnia 31.12.2007 r.
Umowa zostaÅ‚a uznana za znaczÄ…cÄ… przez ZarzÄ…d NTT System S.A., ponieważ wartość przedmiotu umowy tj. transakcji zakupu podzespoÅ‚ów i akcesorii komputerowych przekracza 10% wartość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta. | |
|
